光伏電站施工合同范本_光伏電站施工合同模板
光伏電站施工合同范本_光伏電站施工合同模板
光伏電站已經在國內得到廣泛發(fā)展。那么光伏電站施工合同怎么寫呢?以下是在學習啦小編為大家整理的光伏電站施工合同范文，感謝您的欣賞。
光伏電站施工合同范文篇一
設計單位(或施工單位，以下簡稱甲方):
建設單位(或業(yè)主，以下簡稱乙方):
經甲乙雙方協(xié)商，根據(jù)中華人民共和國頒布的《合同法》要求，為了確保分布式光伏電站項目順利完成，明確甲乙雙責任、權利和經濟關系，鑒定本合同，雙方共同履行。
第一條 甲乙雙方責任
一、根據(jù)乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現(xiàn)場實際勘測，科學合理的制訂分布式光伏電站安裝方式及容量，確定其項目方案。
二、 乙方的分布式光伏電站項目安裝現(xiàn)場如涉及公共區(qū)域，需要提供物業(yè)管理部門證明。法人單位需要提供營業(yè)執(zhí)照，自然人需要提供個人身份證明和房產證明。
三、甲方配合乙方對分布式光伏電站項目申請備案，到電業(yè)管理部門辦理其項目相關手續(xù)，申請國家度電補貼(國家發(fā)改委2014文件，分布式光伏電站度電補貼0.42元)。
四、甲方負責乙方分布式光伏電站一站式服務，提醒乙方對其電站日常注意事項。甲方提供5年不包擴設備異常損壞的售后服務。
五、乙方可以自行管理分布式光伏電站，也可以有償委托甲方管理其電站，需要簽署甲乙雙方分布式光伏電站管理協(xié)議備案。
第二條項目工期
本項目自 年 月 日開始施工，至 年 月 日施工完成并達到驗收條件。甲方協(xié)助乙方整理項目相關資料備案，等待電業(yè)管理部門驗收并網。如因天氣等原因工期延后，延后日期順延;如因甲方或乙方原因造成項目工期延期，經甲乙雙方約定，其違約方違約金額按 元/天計算。不可抗拒的因素除外。
第三條項目承包方式
分布式光伏電站項目，由甲方提供一站式服務，其項目靜態(tài)投資為10元/瓦，按合同要求分步付款。如需開具發(fā)票，需要乙方提供稅賦，普通發(fā)票為項目靜態(tài)投資額的6%，增值稅發(fā)票為項目靜態(tài)投資額的17%。
第四條項目質量
甲方所使用的光伏產品符合光伏元器件國際A類標準，光伏電池組件壽命可達25年，其效率衰減僅為0.8%。項目質量達到供電管理部門的供電標準和行業(yè)標準如光伏組件等設備在保質期內發(fā)生質量問題由甲方全權負責。
第五條 項目容量方式及合同價格
一、項目容量：
根據(jù)乙方用電要求，甲方經過對乙方安裝現(xiàn)場實際勘測，根據(jù)電業(yè)管理部門分布式電源接入方案要求，乙方所安裝的分布式光伏電站容量為 Wp。其項目形式為(方框內打“√”選擇)：
1、發(fā)電自發(fā)自用
2、發(fā)電自發(fā)自用余電上網
3、發(fā)電全部上網
二、乙方所安裝的分布式光伏電站靜態(tài)投資為：￥ 萬元，大寫為：￥ 萬 仟 佰 元 角 分。不包括電業(yè)管理部門發(fā)生的一切費用。
第六條 付款方式和付款時限
一、付款方式(方框內打“√”選擇)：
1、現(xiàn)金
2、支票
3、匯款
二、付款時限：簽訂本合同時，乙方向甲方支付設計保證金為項目靜態(tài)投資額的10%，設計完成一周內乙方向甲方再支付靜態(tài)投資額的80%，項目驗收一周內乙方向甲方支付靜態(tài)投資額的10%余款。
第七條 供電管理部門辦理相關并網備案手續(xù)等不包括在項目工期內
第八條 違約責任
在本合同履行期間，甲乙雙方如有違約造成的經濟損失，由違約方負責賠償違約金，即項目靜態(tài)投資額的100%。如有未盡事宜，甲乙雙方本著友好協(xié)商的原則處理，補充商榷協(xié)議。如無法解決，甲乙雙方可以向甲方所在地人民法院起訴。
第九條 合同文本數(shù)量
本合同一式六份，甲乙雙方各一份，其余四份發(fā)改委能源處、電業(yè)管理部門備案使用。本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
法定(或委托)代表人： 法定(或委托)代表人： 單位地址： 單位地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
合同簽訂地點：
合同簽訂時間： 年 月 日
光伏電站施工合同范文篇二
發(fā)包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，合同雙方就 項匯流箱、配電柜及其他相關輔材。
1、基礎施工部分包括：場地平整、場地開挖、基礎制作、屋面防水及其附屬施工。(注：本項目屋面防水由發(fā)包方施工)
2、電氣安裝部分包括：太陽能支架及組件安裝，電纜敷設、接線，逆變器、配電柜安裝，防雷接地、輸出線路的所有設備安裝調試。
二、工期
開工日期：
并網日期：
竣工日期：
四、合同價格和付款方式
1、合同價格
本合同為固定總價合同(含稅)，不做工程決算。合同總價格為人民幣(大寫)：元(小寫金額 元)。合同總價已包括了合同中規(guī)定的總承包方應承擔的全部義務(包括提供貨物、材料、設備、保險、服務等義務)以及為實施和完成本合同工程和其缺陷修復所必需的一切工作、條件和費用，包括但不限于為實施本項目施工前的準備、進退場前的場地平整、施工臨時設施及施工過程中應由總承包方負擔的各種措施費、規(guī)費、物價上漲引起的價差、稅金、風險、保險及政府各部門的收費等一切費質保金為合同總價的 %，本合同的質保期為 年，在竣工驗收合格次日開始計算。發(fā)包方在質保期滿后15日內一次性支付質保金給承包方。
五、施工質量和質量檢查
1、工程質量
(1)、承包方應對施工工程質量全面負責，施工必須嚴格按施工圖所提要求和標準進行施工。
(2)、發(fā)包方確定為不合格的工程，承包方必須返工重來，費用由承包方自行承擔。如果因此引起工期延誤，承包方應無條件趕工并完成計劃。
2、質量檢查：
六、解決爭議的辦法
1 起訴訟。
(1調解要求停止施工，且為雙方接受。
(2法院要求停止施工。
>>>下一頁更多精彩“光伏電站施工合同范本”