加工合同（精選10篇）
加工合同是承攬人根據(jù)定作人要求的品種、數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格等內(nèi)容，使用定作人提供的原材料，利用自己的設(shè)備、勞動(dòng)為其加工特定的產(chǎn)品，定作人給付報(bào)酬的協(xié)議。下面是小編給大家?guī)淼募庸ず贤?，希望能夠幫到你?
加工合同1
委托方：_______(以下簡稱甲方)
承攬方：_______(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方承攬甲方加工業(yè)務(wù)所涉的有關(guān)內(nèi)容，達(dá)成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、乙方擬承攬甲方的產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)，承攬期間，乙方將以自己的人員、設(shè)備、技術(shù)完成加工業(yè)務(wù)。
二、合同期限：
暫定一年，自20___年___月___日起至20___年___月___日。期限屆滿，雙方可以順延期限。
三、本合同系雙方之間建立加工承攬業(yè)務(wù)的框架合同，具體的操作程序如下：
1、甲方有外協(xié)加工業(yè)務(wù)，通知(一般以電話通知)乙方，乙方應(yīng)在接到通知天內(nèi)到甲方，乙方確認(rèn)其能夠按甲方要求(包括交貨時(shí)間、質(zhì)量等)完成加工業(yè)務(wù)的，應(yīng)派人到甲方接收待加工工件(或原材料)，辦理交接手續(xù)，在《外加工通知單》及工藝質(zhì)量文件上簽字確認(rèn)(如有特殊工藝質(zhì)量要求，雙方可另行簽訂書面協(xié)議)。《外加工通知單》、工藝質(zhì)量文件等系雙方的結(jié)算依據(jù)，同時(shí)《外加工通知單》作為乙方的簽收憑證。
2、完成加工業(yè)務(wù)后，乙方應(yīng)制作(或填寫)送貨單，將送貨單及與送貨單數(shù)量相符的加工件(及鐵屑等)送至甲方，堆放在甲方指定地點(diǎn)，并按照甲方的要求對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。
3、甲方工作人員根據(jù)乙方送貨單數(shù)量進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)清，并對乙方交貨的數(shù)量進(jìn)行簽收，但數(shù)量簽收不作為雙方結(jié)算加工費(fèi)的依據(jù)。
4、甲方檢驗(yàn)人員在乙方交付工件后三個(gè)工作日內(nèi)對產(chǎn)品的外觀質(zhì)量(如尺寸、表面情況)等進(jìn)行檢驗(yàn)，并在交貨單上簽字，甲方倉庫人員憑甲方檢驗(yàn)人員的檢驗(yàn)憑證，對合格的加工工件予以入庫，并向乙方開具入庫憑證或在送貨單上簽字。
四、工件交付在甲方進(jìn)行，在途責(zé)任及費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、保證金及加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
1、若乙方系首次承攬甲方加工業(yè)務(wù)，應(yīng)在接收第一批代加工工件時(shí)，向甲方交納保證金，保證金在個(gè)月后視乙方履行合同的情況歸還。
2、若乙方在甲方留存足額加工費(fèi)，則乙方所留存的加工費(fèi)即作為保證金。
3、保證金金額不低于元，不足部分乙方應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。若乙方違約或給甲方造成損失，相關(guān)違約金或損失甲方可直接在保證金中扣除。
4、加工費(fèi)按甲方《外協(xié)加工費(fèi)結(jié)算規(guī)定》進(jìn)行結(jié)算，甲方《外協(xié)加工費(fèi)結(jié)算規(guī)定》見附件。如有特殊加工要求，價(jià)格另行結(jié)算的，雙方另行就加工費(fèi)達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議。
六、甲方權(quán)利、義務(wù)：
1、按照約定支付加工費(fèi)。
2、對于乙方的加工的進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行跟蹤及監(jiān)督，若乙方未按要求履行加工義務(wù)，甲方可以單方面解除本合同。
3、合同期間，甲方有權(quán)與乙方以外的其他單位發(fā)生加工業(yè)務(wù)。
七、乙方權(quán)利、義務(wù)：
1、按照《外加工通知單》、加工圖紙的要求完成加工業(yè)務(wù)，并且遵守甲方的《外加工管理制度》。
2、按時(shí)、保質(zhì)完成加工業(yè)務(wù)，禁止將承攬的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)給第三方完成。
3、對在加工過程中所獲悉的甲方的商業(yè)秘密及技術(shù)秘密(包括圖紙等)必須予以保密，且在完成每件加工業(yè)務(wù)后，將圖紙等資料隨工件交還甲方，未經(jīng)甲方書面同意，不得復(fù)印、復(fù)制。
4、乙方人員到甲方公司，須遵守甲方的規(guī)章制度，否則由此所致的一切損害均由乙方承擔(dān)。
5、乙方在工件加工前，應(yīng)當(dāng)檢查待加工工件的外觀、尺寸、所標(biāo)明的材質(zhì)、工作令號、件號是否與《外加工通知單》及加工圖紙相符，若不相符，則應(yīng)立即通知甲方。若由于乙方怠于檢驗(yàn)就加工，后續(xù)所發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。
6、乙方對于所加工工件的內(nèi)在質(zhì)量保證期為自交貨之日起兩年，在保質(zhì)期內(nèi)，甲方因乙方所加工的工件存在質(zhì)量問題(無論甲方或其客戶是否使用)所致的損失(包括但不限于工件本身的材料費(fèi)、加工費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等)均由乙方承擔(dān)。甲方檢驗(yàn)人員對工件的檢驗(yàn)不能免除乙方因加工工件存在質(zhì)量問題所應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。
八、加工費(fèi)的支付：
乙方每月月底憑《外加工通知單》及有甲方檢驗(yàn)人員和庫管簽字的《委托加工送貨單》到甲方財(cái)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，根據(jù)結(jié)算確定金額開具相應(yīng)的增值稅發(fā)票，甲方在收到發(fā)票后90個(gè)工作日內(nèi)付款。
九、違約金及損失計(jì)算：
1、若乙方逾期交貨，每逾期一天，支付違約金___元，逾期超過___天的，自第___天起，每天支付違約金______元。
2、乙方必須按照甲方的工藝要求、質(zhì)量要求進(jìn)行加工，若乙方未按照甲方的工藝要求、質(zhì)量要求進(jìn)行加工的，按所加工工件成本價(jià)格的5%——30%支付違約金。因質(zhì)量問題給甲方造成損失的，另行賠償損失(損失計(jì)算按本條第3、4款計(jì)算)。
3、對于加工存在質(zhì)量問題的工件，可以返工的，所有返工費(fèi)用(包括運(yùn)輸費(fèi))均由乙方承擔(dān)，且因返工造成延期交貨的，乙方另行按本條第一款的約定支付違約金。
4、對于存在質(zhì)量問題報(bào)廢的工件(鍛件補(bǔ)焊即視為報(bào)廢)，乙方應(yīng)賠償甲方的全部損失，損失計(jì)算方法如下：原材料損失(按工藝下料重量計(jì)算)+工件交付乙方前所產(chǎn)生的加工費(fèi)(加工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按合同附件進(jìn)行結(jié)算)+甲方向客戶支付的違約金及賠款+預(yù)期利潤(按工件價(jià)格20%計(jì)算)—報(bào)廢工件殘值(按該材質(zhì)市場廢料價(jià)格折算)。
十、其他：
1、合同附件：《外協(xié)加工費(fèi)結(jié)算規(guī)定》。
2、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字或蓋章后生效。
(以下無正文)
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協(xié)議簽訂日期：___________
協(xié)議簽訂地：___________
加工合同2
定作方：__(簡稱甲方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：___
承攬方：__(簡稱乙方)
營業(yè)執(zhí)照號碼：___
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：___
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：___
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：___
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：___
五、結(jié)算方式：___
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值__%或酬金總額__%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值__%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金__%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款：___
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式__份，正本雙方各執(zhí)__份，副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到__年__月__日止。
十二、本合同簽訂日期：__年__月__日
定作方：___
代表：__
開戶銀行：__
帳號：__
承攬方：___
代表：__
開戶銀行：__
帳號：__
__年__月__日
加工合同3
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
一、委托加工項(xiàng)目
1、委托加工產(chǎn)品：_____________________
2、數(shù)量：以甲方下單為準(zhǔn)。
3、單價(jià)：_______________
4、交貨期限：按乙方接單日起5—7天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。
二、委托加工方式
1、乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，乙方應(yīng)在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗(yàn)，甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2、甲方提供外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方嚴(yán)格按照甲方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工，于_________年______月_____日制作出樣品，經(jīng)甲方確認(rèn)后封樣，該樣品由甲方保存。
2、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則》(見附件)及國家標(biāo)準(zhǔn)。(如企業(yè)質(zhì)量細(xì)則標(biāo)準(zhǔn)中有低于國家標(biāo)準(zhǔn)或者與國家標(biāo)準(zhǔn)不符的，按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)
四、乙方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限
1、面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
3、繡制“煒城”標(biāo)徽工藝的確認(rèn);
4、縫紉手工藝的確認(rèn);
5、其他質(zhì)量問題的確認(rèn);
6、乙方負(fù)責(zé)該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7、乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責(zé)任需支付保證金
8、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴(yán)格按照樣品驗(yàn)收(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))，并派業(yè)務(wù)員跟單，其食宿由乙方負(fù)責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式
1、乙方嚴(yán)格按照甲方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;
2、于甲方指定的地點(diǎn)_________交貨。
3、運(yùn)輸方式為_________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限
1、第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)倉庫及跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后，交付總貨款的_________%;
2、在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限：_______________________。
九、結(jié)算方式
1、在乙方交貨后，由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行帳戶為：
銀行戶名：_______________________
開戶銀行：_______________________
銀行賬號：_______________________
十、違約責(zé)任
1、乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定的時(shí)間交貨，如逾期交貨，乙方應(yīng)向甲方支付價(jià)款總值20%的違約金;
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)重作、減少價(jià)款或賠償損失等違約責(zé)任。
3、乙方若制造假冒產(chǎn)品，給甲方造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任，賠償金額為人民幣_________萬元，甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進(jìn)行處罰;
4、乙方若違反甲方的保密要求，甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料，并視實(shí)際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
5、乙方必須嚴(yán)格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標(biāo)，如果未達(dá)到要求而導(dǎo)致退貨，乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品，如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)按該批產(chǎn)品總金額的_________%支付違約金;
7、每件產(chǎn)品必須加貼防偽標(biāo)識，每少貼一件賠償甲方_________元;
8、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系，乙方若有此行為，甲方有權(quán)終止加工合同，若由此造成甲方損失，甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項(xiàng)
企業(yè)質(zhì)量問題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________
乙方(蓋章)_________
_________年____月____日
加工合同4
甲方：
乙方：
甲方根據(jù)工作需要，委托乙方加工工裝服裝 套，每套 元，合計(jì)人民幣 元，大寫：。雙方經(jīng)平等協(xié)商，根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，達(dá)成協(xié)議如下：
一、 面料由乙方提供，但須經(jīng)甲方確認(rèn);
二、 款式由甲方確認(rèn)，與乙方協(xié)商，并由乙方確定;
三、 由乙方按照甲方要求款式，先制作做9套樣本服裝， 分為大中小3個(gè)號碼，每個(gè)號碼3套，由甲方工作人員進(jìn)行試穿，試穿時(shí)間10 天。試穿過程中甲方及時(shí)將發(fā)現(xiàn)問題反饋乙方，并形成最終款式。如甲方對乙方提供樣本服裝不滿意，有權(quán)利中止合同。
四、 甲方負(fù)責(zé)提供訂做服裝的尺寸，套數(shù)。
五、 甲方需在試穿滿意后，并與乙方確認(rèn)最終款式及各 項(xiàng)具體要求后，預(yù)先支付乙方面料、加工費(fèi)全部金額的50 %，即人民幣元，大寫： 。余款須于加工服裝完成提貨后，30天內(nèi)全部付清，并由乙方提供正規(guī)發(fā)票;
六、 乙方根據(jù)服裝標(biāo)準(zhǔn)尺碼生產(chǎn)，甲方檢查，并有權(quán)對 各種質(zhì)量問題提出要求;
七、 面料質(zhì)量及做工問題由 乙方 負(fù)責(zé)。尺碼不合適時(shí)，由乙方無償修改;
八、 乙方需按照甲方要求時(shí)間交貨，交期為20__年__月__日;
九、 未盡事宜，雙方協(xié)商。
甲方：
乙方：
日期：
加工合同5
建設(shè)單位：_________
施工單位：_________
日期：_________
施工合同書建設(shè)單位(以下簡稱甲方)：_________
施工單位(以下簡稱乙方)：_________
甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，本著互相合作、緊密配合、分工負(fù)責(zé)的原則，就《城市碧園公寓b、c棟玻璃幕墻工程》達(dá)成以下條款，以便共同遵守。
第一條：工程范圍、造價(jià)數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
1.1工程范圍：
"城市碧園公寓b、c棟"建筑外立面玻璃幕墻工程的內(nèi)容包括：塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設(shè)計(jì)、供料、加工、安裝、竣工驗(yàn)收資料等。其中：mc42、mc39、mc41、mqc63、mqc63a、mqc64、mqc53、mqc54、mqc72、mqc65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻，其余為鋼化透明白玻幕墻。
1.2工程單價(jià)：
(詳見后附報(bào)價(jià)書之報(bào)價(jià)明細(xì)表)
1.3工程數(shù)量及總價(jià)合計(jì)：
(詳見后附報(bào)價(jià)書之工程報(bào)價(jià)總表)
1.4此總價(jià)結(jié)算時(shí)單價(jià)不變，面積按實(shí)際完工展開面積結(jié)算，如有設(shè)計(jì)變更、工程洽商、材料變化等，價(jià)格經(jīng)雙方協(xié)商后以增補(bǔ)協(xié)議形式確定。
1.5本報(bào)價(jià)中包括玻璃幕墻三性檢測費(fèi)。
第二條：工程用料
2.1玻璃：幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產(chǎn)的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻，按乙方提供的玻璃樣板確認(rèn)。
2.2鋁合金型材：
均選用佛山金固鋁業(yè)有限公司產(chǎn)的6063-t5鋁合金型材，鋁型材表面為銀白氧化處理，氧化膜厚度滿足aa15級要求，按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.3硅酮結(jié)構(gòu)膠及密封膠：
選用鄭州中原膠廠產(chǎn)的mf811硅酮結(jié)構(gòu)膠及mf889硅酮耐候密封膠，按乙方提供的樣品確認(rèn)。
2.4幕墻開啟配件：國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)七執(zhí)手。
2.5鋼件：國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)q235b鋼型材。
第三條：付款方式
3.1鋁合金型材、鋼件進(jìn)場后七日內(nèi)，甲方付給乙方合同總價(jià)的30%作為第一次工程進(jìn)度款;
3.2鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內(nèi)，甲方付給乙方合同總價(jià)的20%;
3.3玻璃安裝基本完成七日內(nèi)，甲方付給乙方合同總價(jià)的20%;
3.4幕墻安裝完成后，甲方應(yīng)支付給乙方進(jìn)度款到合同總額的80%;
3.4驗(yàn)收合格后三十日內(nèi)，甲方付到結(jié)算總價(jià)的97%給乙方，剩余3%從驗(yàn)收之日起一年保修期滿后，10日內(nèi)一次性付清。
3.5甲方如不按協(xié)議條款支付款項(xiàng)，乙方在約定時(shí)間五天內(nèi)向甲方發(fā)出書面通知，甲方收到通知后七天內(nèi)仍不能按時(shí)支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，甲方承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟(jì)損失和違約責(zé)任。
第四條：甲乙雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任：
4.1.1提供本工程完整的建筑施工圖和結(jié)構(gòu)施工圖各一套及有關(guān)設(shè)計(jì)變更資料;
4.1.2辦理施工許可證;
4.1.3在乙方進(jìn)場前，清除施工現(xiàn)場內(nèi)影響乙方施工的障礙;
4.1.4組織有關(guān)單位與乙方的協(xié)調(diào)會;
4.1.5組織有關(guān)人員對乙方設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行會審，并進(jìn)行簽署;
4.1.6組織和配合質(zhì)檢及有關(guān)部門，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量，及時(shí)簽認(rèn)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收，辦理設(shè)計(jì)變更和其它必要的工程簽證管理工作;工程進(jìn)行中隱蔽工程或中間工程需驗(yàn)收時(shí)，甲方接通知后48小時(shí)未到場驗(yàn)收，則視為驗(yàn)收合格;質(zhì)量符合規(guī)定要求，驗(yàn)收48小時(shí)后甲方代表不簽，視為已批準(zhǔn)，乙方可繼續(xù)施工。
4.1.7組織協(xié)調(diào)乙方與土建施工單位的施工配合工作;
4.1.8在乙方遞交工程竣工書面報(bào)告后，組織有關(guān)部門進(jìn)行玻璃幕墻驗(yàn)收;
注：甲方不按條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應(yīng)順延。
4.2乙方責(zé)任：
4.2.1對幕墻進(jìn)行設(shè)計(jì)，經(jīng)具有幕墻設(shè)計(jì)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位簽準(zhǔn)及甲方審核確認(rèn)后方可使用，保證設(shè)計(jì)符合國家有關(guān)規(guī)范要求，對設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，承擔(dān)因設(shè)計(jì)質(zhì)量問題引起的一切后果，并向甲方提交幕墻設(shè)計(jì)圖紙及計(jì)算書陸套。
4.2.2嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監(jiān)理的監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，承擔(dān)因工程質(zhì)量問題引起的一切后果;
4.2.3編制施工組織設(shè)計(jì)和工期進(jìn)度計(jì)劃，并經(jīng)甲方審核通過;
4.2.4負(fù)責(zé)所有進(jìn)場材料的保管及未驗(yàn)收前的成品保護(hù)，保護(hù)期間發(fā)生損壞，乙方原因乙方自費(fèi)修復(fù)，非乙方原因損壞，由責(zé)任方負(fù)責(zé)修復(fù)，或乙方修復(fù)由甲方承擔(dān)追加合同價(jià)款;
4.2.5嚴(yán)格遵守工地及土建施工單位的有關(guān)管理規(guī)定，確保施工安全及文明施工;
4.2.6作好施工原始記錄，在竣工驗(yàn)收前整理好工程的所有有關(guān)資料兩套作為竣工資料交給甲方。
4.2.7提供完整的竣工驗(yàn)收資料，保證驗(yàn)收通過，如因乙方資料或其他原因，致使工程未能按時(shí)通過驗(yàn)收，由此造成的甲方損失由乙方承擔(dān)。
第五條：工期
5.1開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。
5.2施工總工期：b棟40天，c棟50天，合同簽訂之日開始計(jì)算，滿足現(xiàn)場施工腳手架落架的要求。
5.3工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應(yīng)順延;
5.3.1由于設(shè)計(jì)變更、工程量變化，引起施工程序和內(nèi)容變化;
5.3.2一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計(jì)超過八小時(shí);
5.3.3由于戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災(zāi)、水災(zāi)、大雨、暴雨、地震等;
5.3.4甲方不按合同規(guī)定支付工程款;
5.3.5其它非乙方原因的停工;
5.4以上情況發(fā)生后七天內(nèi)，乙方就延誤的內(nèi)容和由此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出，向甲方提出書面報(bào)告，甲方代表在收到報(bào)告后兩天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，否則視為同意。
第六條：工程質(zhì)量
6.1工程質(zhì)量等級：確保工程質(zhì)量達(dá)到國家規(guī)定的"合格標(biāo)準(zhǔn)"，爭創(chuàng)優(yōu)良工程。
6.2工程驗(yàn)收按甲方規(guī)定的各項(xiàng)參數(shù)及國內(nèi)現(xiàn)有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。
6.3工程竣工后，乙方向甲方提供質(zhì)量保證書，保證玻璃幕墻的施工符合設(shè)計(jì)及計(jì)算。
第七條：設(shè)計(jì)變更
7.1甲方變更設(shè)計(jì)，應(yīng)在該項(xiàng)工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經(jīng)加工或施工的，乙方接通知后應(yīng)立即停止。
7.2由于變更通知不及時(shí)造成的乙方損失由甲方負(fù)責(zé)。
第八條：竣工、結(jié)算與保修
8.1工程具備竣工驗(yàn)收條件后，甲方在接到乙方竣工報(bào)告后十天內(nèi)，向所屬建設(shè)主管部門提交驗(yàn)收申請，并組織有關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收;如收到乙方竣工驗(yàn)收報(bào)告十天內(nèi)無正當(dāng)理由不申請驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收報(bào)告已被批準(zhǔn)，工程即告竣工即可辦理結(jié)算手續(xù);如工程未驗(yàn)收，而已開始使用，視為已驗(yàn)收。
8.2工程竣工驗(yàn)收后，乙方向甲方提交結(jié)算書，甲方收到結(jié)算書后十天內(nèi)審核完畢或提出審核意見。如收到結(jié)算書后十天內(nèi)無正當(dāng)理由不辦理結(jié)算，則認(rèn)為已接受乙方結(jié)算報(bào)告，從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。
8.3保修期從竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算為兩年，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。
第九條:工程停建或緩建
9.1因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏９?、緩建，使合同不能繼續(xù)履行，雙方應(yīng)簽訂工程停、緩建協(xié)議。
9.2工程停緩建后，乙方應(yīng)妥善做好己完工程和己購材料、設(shè)備、器具的保護(hù)及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機(jī)械設(shè)備、人員撤出現(xiàn)場。甲方應(yīng)為乙方撤離提供必要條件，支付相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)支出，并按合同約定支付己完工程價(jià)款和賠償乙方的相關(guān)損失。
第十條：其它
10.1所有甲乙雙方簽認(rèn)的函電和有關(guān)的技術(shù)資料均為本合同的附件和組成文件。
10.2履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方本著友好態(tài)度協(xié)商解決;協(xié)商不成，經(jīng)雙方同意可申請有關(guān)主管部門調(diào)解;如調(diào)解不成，可向法院起訴。
10.3本合同經(jīng)雙方法人代表或法人授權(quán)代表簽并加蓋合同章后立即生效,生效后無正當(dāng)理由單方不能棄約,棄約方需賠償對方的一切經(jīng)濟(jì)損失。
10.4本合同待工程驗(yàn)收,工程結(jié)算完成,甲方支付完工程款，除有關(guān)保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后有關(guān)保修條款終止。
10.5本合同正本一式兩份,雙方各執(zhí)一份，副本陸份，雙方各執(zhí)叁份。均具同等法律效力。
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協(xié)議簽訂日期：___________
協(xié)議簽訂地：___________
加工合同6
合同編號：______________
定作人：________________________
承攬人：________________________
簽訂地點(diǎn)：______________________
簽訂時(shí)間：________年____月____日
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
加工物名稱：_________
規(guī)格型號：_________
計(jì)量單位：_________
數(shù)量：_________
報(bào)酬：_________
交貨期限及數(shù)量：_________
單價(jià)：_________
金額：_________
合計(jì)：_________
合計(jì)人民幣金額(大寫)：_________
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條定作人提供的材料
材料名稱：_________
規(guī)格型號：_________
計(jì)量單位：_________
數(shù)量：_________
質(zhì)量：_________
提供日期：____年____月____日
消耗定額：_________
(注：空格如不夠用，可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間及提出異議的期限：__________________________
第四條加工物的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：_______________________
第五條承攬人對定作物質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：_______________________________
第六條加工物的包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_________________________________
第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時(shí)間、辦法及保密要求：____________________________
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在________日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點(diǎn)：_____________________________
第十一條加工物的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法、地點(diǎn)及期限：_______________
第十二條報(bào)酬的結(jié)算方式及期限：____________________
第十三條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件：______________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報(bào)酬的，承攬人(是，否)可以留置加工物。
第十六條違約責(zé)任：_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項(xiàng)：____________________________
定作人
單位名稱(章)：_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
電報(bào)掛號：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
郵政編碼：_________
承攬人
單位名稱(章)_________
單位地址：_________
法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
電報(bào)掛號：_________
開戶銀行：_________
帳號：_________
郵政編碼：_________
鑒(公)證意見：_________
經(jīng)辦人：_________
鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)_________
_____年_____月_____日
(注：除國家另有規(guī)定外，
鑒(公)證實(shí)行自愿原則)
監(jiān)制部門：__________________
印制單位：__________________
加工合同7
承攬方(甲方)：__
定作方(乙方)：__
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)
定作物名稱：__
型號：__
規(guī)格：__
質(zhì)量要求：__
計(jì)量單位：__
數(shù)量：__
加工費(fèi)：__
單位總價(jià)：__
第二條、加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。
第三條、加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。
第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱：__
型號：__
規(guī)格：__
質(zhì)量要求：__
計(jì)量單位：__
數(shù)量：__
單價(jià)：__
總價(jià)：__
圖紙、技：__
術(shù)資料及：__
交付時(shí)間：__
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸
材料名稱：__
交付時(shí)間：__
交付地點(diǎn)：__
交付數(shù)量：__
包裝要求：__
檢驗(yàn)方法：__
運(yùn)輸方法：__
運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間__。
第七條乙方應(yīng)于__年__月__日前向甲方交付定金__元;乙方應(yīng)于__年__月__日前向甲方交付預(yù)付款__元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的__‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值__%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值__%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為__年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在__天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用__(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下：__。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起__日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受__國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__種方式解決：
(1)提交__仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為__年，自__年__月__日至__年__月__日。本合同正本一式__份，雙方各執(zhí)__份，具有同等法律效力;合同副本__份，送__留存一份。
承攬方(蓋章)：__定作方(蓋章)：__
法定代表人(簽字)：__法定代表人(簽字)：__
地址：__地址：__
__年__月__日__年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__簽訂地點(diǎn)：__
加工合同8
委托方：_________紡織器材廠(甲方)
承攬方：_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期：
項(xiàng)目：
產(chǎn)品名稱：
規(guī)格單位：
數(shù)量單價(jià)(元)：
總價(jià)(元)：
交貨日期：
一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬_____________萬_____萬合計(jì)_______萬。
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng)：
加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式：
由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：
完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6.結(jié)算方式：
7.違約責(zé)任：
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方：____________紡織器材廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：__________________
乙方：________________電鍍廠
法定代表人：(蓋章)________
地址：______________________
銀行帳號：_________________
_________年________月______日
加工合同9
甲方(委托方)：_________
乙方(加工方)：_________
甲乙雙方在平等、自愿基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議，以資共同遵守：
第一條協(xié)議內(nèi)容
(1)甲方根據(jù)下列條件委托乙方加工聚酯和聚酯漿料，有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向乙方發(fā)出;
(2)乙方根據(jù)下列條件為甲方加工聚酯和聚酯漿料，有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
第二條甲乙雙方權(quán)力和義務(wù)
(1)加工流程中甲方只負(fù)責(zé)購買原料，乙方負(fù)責(zé)原料的接收和檢驗(yàn)，然后按照聚酯和聚酯
漿料的生產(chǎn)工藝進(jìn)行加工，同時(shí)包裝材料也由乙方自行購買，并制定成品的商標(biāo)、商號，承擔(dān)成品的運(yùn)輸?shù)热渴乱?
(2)加工成品的各項(xiàng)理化指標(biāo)均由乙方按照需方要求制定，同時(shí)做好在線監(jiān)測和品質(zhì)控制，并對產(chǎn)品質(zhì)量和交貨期負(fù)全部責(zé)任;
(3)加工費(fèi)按照每次購買原料的成本費(fèi)由甲乙雙方協(xié)商核算，甲方向乙方支付加工費(fèi)用后，乙方要及時(shí)向甲方開具增值稅發(fā)票。
第三條聯(lián)合聲明
(1)甲乙雙方僅是協(xié)議經(jīng)營關(guān)系，雙方具有獨(dú)立的經(jīng)營地位，不存在內(nèi)部管理關(guān)系。
(2)甲乙雙方認(rèn)同本協(xié)議為經(jīng)濟(jì)協(xié)作協(xié)議，一切爭議為民事爭議。
第四條協(xié)議有效期限和續(xù)簽方案
本協(xié)議自簽訂日期生效，有效期為一年，長期合作需每年定期續(xù)簽。
第五條糾紛解決方法
執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各一份。
甲方：___________
法人代表：___________
乙方：___________
法人代表：___________
協(xié)議簽訂日期：___________
協(xié)議簽訂地：___________
加工合同10
甲方：____________(以下簡稱甲方)
乙方：____________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進(jìn)行______加工等業(yè)務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：
1.甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工__________，該__________的所有權(quán)歸甲方所有。
2.根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認(rèn)，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權(quán)屬甲方的貨物。
3.乙方根據(jù)事先約定的提貨時(shí)間，加工好指定______，保證甲方準(zhǔn)時(shí)提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應(yīng)提前__________小時(shí)與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4.甲方同意乙方按照“附件一《加工單價(jià)表》”的內(nèi)容收取加工費(fèi)用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，雙方可以協(xié)商。
5.協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應(yīng)立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責(zé)任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責(zé)任。
6.本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7.本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8.本協(xié)議有效期從簽訂之日起到___年___月___日。
甲方：___________ 乙方：___________
代表：___________ 代表：___________
簽約地：_________